+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Договор на ремонт видеонаблюдения образец

Договор на ремонт видеонаблюдения образец

Видеонаблюдение в комплексе с обслуживанием ДСКИ? Осуществлять техническое обслуживание Систем: 2. Ежемесячное техническое обслуживание cистемы видеонаблюдения: а Цифровые видеокамеры: - Удаление пыли и грязи с гермокожуха и смотрового стекла с помощью ветоши и растворов; - Чистка оптики объектива; - Замеры напряжения питания камеры; - При необходимости осуществление подстройки совмещения фокальной плоскости объектива с плоскостью фотоприемника; б Коммутационное оборудование: - Проверка целостности и чистоты разъемных соединений цепей Ethernet и питания; - Чистка контактов цепей Ethernet разъемов RG45 ветошью и раствором; - Проверка работоспособности во всех режимах. Обслуживание домофонной системы коллективного использования ДСКИ , включающее выполнение технологических операций, в объеме, соответствующем виду проводимого технического обслуживания.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на монтаж

Предмет договора 1. Стоимость договора и порядок оплаты 2. НКРФ часть 2, глава Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем. Сроки выполнения работ 3. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности.

По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ.

Права, обязанности и ответственность сторон 4. Исполнитель: 4. Заказчик: 4. Производство работ. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 двенадцать месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

Гарантийные обязательства на оборудование несет фирма изготовитель. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

Форс-мажор 6. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых по Договору обязательств за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил в соответствии с условиями Договора , если невыполнение является следствием таких обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, эпидемии, забастовки, законы и положения, не контролируемые любой стороной.

При этом сроки, оговоренные на выполнение обязательств Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, будут продлены на период, равный времени, в течение которого эти обстоятельства мешали выполнению договора. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме в течение 3-х дней известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.

Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форс-мажорным обстоятельствам существуют свыше 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости выполненных работ. Дополнительные условия 7. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на договорной основе субподрядные организации. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных организаций.

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке. Заключительные положения 8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.

Реквизиты сторон.

Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк

Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Установка в компаниях и организациях сложных систем контроля осуществляется специализированными исполнителями подобных услуг, имеющих опыт работы в сфере монтажа систем наблюдения. Оказываемые услуги закрепляются в договоре монтажа видеонаблюдения, который мы рассмотрим в качестве примера соглашения с профессиональными исполнителями. Монтаж видеосистем как предмет отношений Установка системы видеокамер на каком-либо объекте собственности требует проведения довольно большого объёма работы. Такая работа требует профессиональных знаний и умений, которыми обладают специалисты в области монтажа видеосистем. Собственник, которому требуется установить видеонаблюдение за каким-то объектом, ему принадлежащим, обращается в фирмы, оказывающие требуемые услуги.

Повторная передача оборудования, если она связана с перевозкой, осуществляется за счет средств Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору надлежащим образом. Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк Договор на монтаж системы видеонаблюдения.

Плановое регламентное техническое обслуживание с периодичность 1 раз в две недели. Неплановое техническое обслуживание и ремонт, при возникновении неисправностей в работе аппаратуры, когда их причина не может быть устранена проведением регламентных работ. Неплановое техническое обслуживание и ремонт выполняются по заявке Заказчика. Плановое техническое обслуживание проводится Исполнителем с указанной в п.

Договор видеонаблюдение

Оказать Услуги надлежащего качества. Обеспечить круглосуточный сбор и архивирование видеоинформации, полученнойсистемой видеобезопасности. Обеспечить хранение видеоархивов не менее 10 календарных дней за исключениемслучаев указанных в п. Общеподъездная неисправность, при которой система не выполняет своего предназначения по ограничению доступа посторонних лиц или препятствует выходу жителей из подъезда, или создает опасность для жизнедеятельности — не позднее следующего рабочего дня с даты приема заявки; 3. Неработоспособность, вызванная кражей частей СВОД, намеренным выводомоборудования из строя вандальными действиями третьих лиц или повреждением магистральных линий питания и связи устраняются в срок до 5-ти рабочих дней. Предоставлять Заказчикам доступ к видеоархиву информации, в том числе путем доступа через сайт www. По запросу Заказчика осуществлять консультационную помощь по удаленному получению видеоархивов с сайта www. Если предоставление доступа к видеоархивам обосновано произошедшим чрезвычайным происшествием, то предоставление видеоархивов осуществляется по требованию компетентного органа. Предоставление доступа к видеоархивам информации производится не более чем за 10 суток, предшествующих дате получения Исполнителем запроса.

Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения

Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения Дата последнего изменения: Подрядчик по настоящему Договору обязуется: Выполнить на условиях настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору работы по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения , в соответствии с заявленными в Приложении и технической документации требованиями к качеству монтажа согласно настоящему Договору. Самостоятельно организовать работу и обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к работе для проверки ее качества. Заказчик по настоящему Договору обязуется: 2.

Работоспособность установок после проведения Технического обслуживания регламентные работы или ремонта текущего проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют "Журнал регистрации работ по Техническому обслуживанию и ремонту" в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

Предмет договора 1. Порядок и сроки выполнения работ 2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

Договор аренды видеонаблюдения образец

Предмет договора 1. Стоимость договора и порядок оплаты 2. НКРФ часть 2, глава Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон.

.

Типовой договор на техническое обслуживание и текущий ремонт средств охраны

.

Срок выполнения работ по замене, ремонту и настройке – не должен превышать Осуществить демонтаж существующей системы видеонаблюдения.

.

СТО СТД 033-2013 Договор оказания услуг видеонаблюдения

.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018 xflirt.ru